Санкции и закрытое небо? Многомиллионный иск к «Роствертолу» из-за поставки вертолета пересмотрят

Арбитражный суд пересмотрит спор между одной из структур МЧС и заводом «Роствертол». Они судятся из-за поставки вертолета в 2022 году по оборонному контракту. МЧС хочет взыскать с завода больше 315 миллионов рублей.

В 2020 году Центральная база измерительной техники МЧС заключила государственный оборонный контракт с «Роствертолом» на поставку вертолета. Исполнить свои обязательства завод должен был до апреля 2022 года. Стоимость поставки была ориентировочной. Затем стороны решили сделать ее фиксированной.

Заказчик полностью оплатил поставку, но в установленные сроки вертолет так и не получил. Ведомство утверждает, что завод оставлял без ответа их претензии.

В мае 2024 года дело дошло до суда. Изначально истец хотел взыскать с «Роствертола» 240,4 миллиона рублей неустойки. Затем исковые требования уточнили до 315,4 миллиона рублей.

По документам, вертолет готовы были поставить как раз в конце марта 2022 года. Но принимающая сторона указывает, что с получением машины возникли проблемы. Недоставало важных документов, например, о положительных результатах летных испытаний вертолета.

В итоге приемка растянулась с июля по ноябрь 2022 года.

«Таким образом, усматривается, что вина заказчика в просрочке исполнения обязательств поставщиком отсутствует. Также усматривается, что работы по устранению недостатков, выявленных при приемке, проводились поставщиком уже за сроком, установленным контрактом», — говорилось в решении суда первой инстанции.

«Роствертол» указывал, что проблемы с поставкой возникли не по его вине. 24 февраля 2022 года начались боевые действия на Украине. Небо над Ростовской областью закрыли, а потому завод не смог провести необходимые летные испытания.

«В обращении поставщик указывает, что причиной несвоевременного исполнения обязательств по контракту явились санкции недружественных государств и меры ограничительного характера, выразившиеся в невозможности своевременного проведения летных испытаний в связи с закрытием воздушного пространства», — указано в судебных документах.

Но суд счел эти аргументы неубедительными. В ноябре 2024 года арбитражный суд в Москве вынес решение в пользу заказчика. С «Роствертола» потребовали 315,4 миллиона рублей пени и 200 тысяч рублей госпошлины.

Завод не согласился с таким решением и пошел в апелляцию. «Роствертол» указывал: суд сделал неверный вывод, что просрочка произошла из-за внесения изменений в конструкцию товара. Согласно позиции завода, именно заказчик намеренно затягивал сроки приемки вертолета. Но и апелляционный суд встал на сторону МЧС.

Тогда «Роствертол» пошел в кассацию. И там на днях решение первой инстранции отменили, а дело отправили на пересмотр.

«Роствертол» — российская авиастроительная компания и одноимённое авиастроительное предприятие холдинга «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех», расположенное в Ростове. В советский период предприятие называлось «Завод № 168», а позднее — Ростовское вертолётное производственное объединение.

«Роствертол» ведет свою историю с 1930-х годов. Предприятие входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». В открытых источниках есть информация о финансах «Роствертола» только за 2021 год. Тогда выручка компании составила 37,2 миллиона рублей, а валовая прибыль 16,3 миллиона рублей.